Оплата по окончанию выполненных работ

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 355
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 525

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по отделке объекта квартиры, нежилого помещения, дома и т. Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы ее содержания, объема и результата , то есть определяет предмет Договора. Заданием Заказчика может также являться дизайн-проект. Задание подписывается Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Порядок уведомления заказчика законом не регламентирован.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. При этом к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено правилами главы 27 ГК РФ и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ п. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения п. Как следует из п.

Акт сдачи работ подписан после окончания срока действия договора

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по отделке объекта квартиры, нежилого помещения, дома и т. Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы ее содержания, объема и результата , то есть определяет предмет Договора.

Заданием Заказчика может также являться дизайн-проект. Задание подписывается Заказчиком или его уполномоченным представителем. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании Задания Заказчика.

Сметная документация содержит указание на объем выполняемых работ и их стоимость. Сметная документация подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. План производства работ носит информационный характер и может изменяться Подрядчиком.

В случае изменения задания, сметной документации между сторонами подписывается дополнительное соглашение о внесении изменений в указанные документы. В случае работы с материалами Заказчика, последний обязан предоставить материалы для осуществления работ в течение 4-х календарных дней с момента начала течения срока выполнения работ, указанного в плане производства работ.

Материалы передаются по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. В случае непредоставления материалов Заказчиком в установленном настоящим пунктом сроки, начало течения сроков выполнения работ этапов работ , указанных в плане производства работ, начинают течь с момента подписания соответствующего акта приема-передачи материалов.

Сроки производства работ этапов работ , указанных в плане производства работ и пункте 1. Срок выполнения работ: — начало работ: не позднее 5 Пяти рабочих дней с момента уплаты Заказчиком аванса в порядке, предусмотренном п. Срок выполнения работ может быть продлён Подрядчиком в одностороннем порядке в случае несвоевременного предоставления Заказчиком Подрядчику строительных или иных материалов, обязанность по предоставлению которых лежит на Заказчике, недопуска на Объект специалистов Подрядчика, несвоевременного финансирования со стороны Заказчика.

Общегосударственные праздничные дни Российской Федерации не входят в срок выполнения работ. Если работы по настоящему Договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на продолжительность данных праздников. План производства работ, начало и окончание определенных этапов работ описаны в соответствующем приложении к настоящему Договору. Данный план является информационным. Промежуточные сроки, указанные в плане производства работ, являются примерными и их нарушение Подрядчиком не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за несоблюдение сроков.

При этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах выполненных работ или дополнительных соглашениях к настоящему Договору, срок должен быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ, но не менее, чем на 5 пять рабочих дней.

Проведение встреч Подрядчика в т. В воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика. Конкретное предстоящей время встречи Заказчик обязан согласовать с Подрядчиком не менее чем за 1 день до встречи. В случаях остановки работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика, в т. В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему Договору все расходы по коммунальным услугам электричество, водоснабжение и т.

Вне рабочего времени Подрядчика Заказчик обязан осуществлять сохранность имущества, инструментов, оборудования Подрядчика, расположенных в месте выполнения работ. Заказчик обязан в случае, если он не является собственником объекта Договора, заручиться согласием собственника на проведение ремонтных работ.

В случае предъявления со стороны собственника претензий к Подрядчику, вся ответственность ложится на Заказчика. Цена договора, порядок расчетов 2. Стоимость работ по Договору составляет рублей 00 коп. В цену Договора не входит специализированный монтаж, а именно: установка системы кондиционирования и вентиляции, встроенной мебели в том числе потайных дверей , установка и настройка техники, интернет и ТВ, системы видеонаблюдения, а также все виды охраны и сигнализации, установка окон и стеклопакетов в том числе дверей , работы по монтажу и переносу сетей газоснабжения и теплоснабжения.

Указанные работы могут производиться Подрядчиком на основании дополнительного соглашения Сторон. И будут оплачиваться Заказчиком отдельно. При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс: Пятьдесят тысяч рублей рублей 00 коп.

Подрядчик обязуется предоставить смету на черновые материалы в течение 5 рабочих дней после начала работ на объекте, или в течение 5 рабочих дней после окончания этапа демонтажа. Аванс в размере: рублей 00 коп. В случае, если работы выполняются Подрядчиком с опережением календарного плана, что подтверждается подписанными Заказчиком актами выполненных работ, которые превышают авансовые платежи, то Подрядчик вправе получить оплату ранее оговоренных выше сроков.

Оплата работ этапов работ производится Заказчиком в российских рублях путем оплаты Подрядчику наличных денежных средств или путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По соглашению сторон, оформленному в письменном виде, возможны иные, не запрещенные действующим законодательством РФ, формы оплаты. При оплате работ путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика моментом исполнения обязанности по оплате является поступление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

За дополнительные согласованные работы Заказчик производит оплату согласно актам выполненных работ. Стоимость работ может быть изменена сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Стоимость работ может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке в случае: 2. Стоимость выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке. В случае одностороннего изменения стоимости работ в соответствии с п.

Заказчик, получивший извещение Подрядчика об изменении стоимости работ, вправе в течение 5 дней отказаться от производства дополнительных работ, направив Подрядчику уведомление об отказе от производства дополнительных работ на электронный адрес. В случае если Заказчик не направит в вышеуказанный срок уведомление об отказе от Договора, изменения стоимости работ считаются согласованными сторонами с даты указанной в извещении Подрядчика об изменении стоимости работ.

Подрядчик сохраняет право на полную оплату стоимости Договора в размере, установленном п. Права и обязанности Сторон 3. Привлечение третьих лиц и субподрядных организаций осуществляется без согласования с Заказчиком. Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока все дефекты и недостатки выполненных работ. Указанная обязанность возникает у Подрядчика только в том случае, если недостатки возникли по причине несоблюдения технологии работ или существенного отступления Подрядчика от Задания Заказчика.

В случае, если дефекты возникли по причине некачественности материалов, у Подрядчика обязательство по устранению дефектов и недостатков не возникает. Поставить на объект работ своими силами технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их разгрузку, складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сбор мусора в мешки и вынос мусора к двери подъезда, в котором выполняются работы, осуществляется силами Подрядчика. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется за счет Заказчика. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет и своими силами уборку территории, на которой производится выполнение работ, и в пятидневный срок после окончания работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество.

Обеспечить Заказчику или представителям Заказчика, действующим на основании доверенности, доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия Договора для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

Время доступа предоставляется по согласованию с Подрядчиком. Если иное не установлено соглашением сторон, стоимость подъема всех строительных материалов, указанных в приложениях к настоящему Договору как черновых, так и чистовых , от входа в подъезд, в котором расположено помещение квартира , до этажа, на котором этот объект квартира находится, при наличии лифта грузового или пассажирского не включена в стоимость Договора.

При отсутствии лифта или при подъеме личных вещей мебели, оборудования и т. Заказчика данные работы оплачиваются отдельно. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. В течение 5 пяти рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании отдельных этапов Работ осмотреть и принять результат этапа Работ по акту выполненных работ. А при обнаружении недостатков в работе, либо отступлений от Договора — немедленно сообщить об этом Подрядчику.

В течение срока действия настоящего Договора предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ для выполнения работ в помещение, подготовленное для выполнения работ, в том числе освободить его от мусора. Оплачивать коммунальные услуги в т. Не допускать на объект Работ третьих лиц без согласования с Подрядчиком.

Своевременно оплачивать стоимость работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти, либо упаковать предметы мебели, застелить, если необходимо, пол, убрать мешающие работе предметы.

Своевременно устранять замечания и разрешать вопросы, возникающие у контролирующих органов отделов и управлений администрации, управляющей компании, ТСЖ и т. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещении, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией.

В случае отсутствия данных условий Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить на дополнительных условиях эту работу Подрядчику. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, не вмешиваться в рабочий процесс, не останавливать и не замедлять ход выполнения работ при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору. При наличии у Заказчика проектной документации, в т.

Самостоятельно, своевременно и за свой счет получать все необходимые разрешения для изменений, переоборудования, перепланировок объекта строительство пристроек, надстроек, переноса и демонтажа перегородок, изменения фасадной части дома, установка окон, кондиционеров, сплит-систем, рольставен, монтаж внешних спутниковых антенн, и т.

Производить все необходимые действия для надлежащего оформления таких изменений, переоборудования, перепланировок, в том числе с внесением соответствующих изменений в технический паспорт, кадастровый паспорт, инвентарное дело объекта и т. До даты фактического окончания работ и подписания окончательного Акта выполненных работ не завозить в помещение крупногабаритную мебель и технику и не переезжать самому в помещение для постоянного или временного проживания. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик имеет право приостановить работы до момента полного освобождения объекта Заказчиком, при этом общий срок выполнения работ по настоящему Договору будет увеличен на срок остановки работ.

В случае несоблюдения сроков исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ более чем на 5 пять календарных дней Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате.

В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем Договоре, продлевается соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате. Использовать фотоматериалы и видеоматериалы объекта Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ.

В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ или поставки материалов более чем на 10 десять календарных дней, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Требовать от Подрядчика производства работ в соответствие с условиями настоящего Договора. Обсуждать порядок производства работ с Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Реализовывать иные права, предоставленные Заказчику законом.

Ответственность Сторон 4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Неустойка по Договору выплачивается только на основании письменного требования Стороны. Наличие у Заказчика требования о выплате неустойки не освобождает Заказчика от оплаты выполненных работ в срок, предусмотренный Договором.

Неустойка перечисляется Сторонами в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре. Подрядчик не контролирует и не несет ответственность за качество работы, выполненной третьими лицами, и субподрядчиками, привлеченными Заказчиком, а также за их материалы и оборудование и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате действия третьих лиц и субподрядчиков, привлеченных Заказчиком.

Оплата по окончанию выполненных работ

Сумма такого пособия имеет зависимость от средней величины зарплаты родителей и их статуса и производится раз в месяц. В первую очередь это люди, которые были несовершеннолетними во время военных действий и привлекались к труду на благо государства.

Ввести код подтверждения, внести необходимую информацию в пустые поля. Данные денежные выплаты должны компенсировать не только ритуальные услуги за счет муниципалитета, но и профинансировать монтаж надгробной плиты и памятника. Необходимо будет перечислить заболевания, которые запрещают или ограничивают использование детектора лжи.

Сколько по времени оформляется ипотека в сбербанке.

Постоянная регистрация без права на жилплощадь тоже подразумевает подачу заявления и согласие владельца жилплощади. После того, как пройдет автоматическая проверка, можно возвращаться к заполнению и продолжить. Продавец обязуется реализовать обоснованные требования заявителя. Для этого разработана специальная процедура. Таким образом, визирование счета не установлено действующим законодательством и не влияет на принятие или исполнение обязательств.

Если вам нужна защита прав потребителя, советы по трудовому праву, рекомендации по урегулированию наследственных споров с родственниками и т.

Иногда письмо требуется отправить заграницу. Ответ: Компенсация будет предоставлена каждому из них в пропорциональной доле, исходя из норм выдачи топлива, при условии составления письменного заявления об их согласии на получение льгот. Самые активные участники недели: 1. Индексы Мытищ имеют знания 141000-141059. Справки для оформления кредита или рассрочки для физических лиц. Цена оформления доли в частном доме. Автокредиты без первоначального взноса в караганде.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как составить акт выполненных работ. Справка по форме КС-3

Требования истца обоснованы нарушениями упомянутыми договорами и действиями общества норм Федерального закона "Об акционерных обществах" и связаны с деятельностью общества. Так, искажение цветового спектра, который предстает не во всем своем многообразии, может стать причиной запрета на управление, скажем, транспортным средством.

Контролирование запасов и координация закупок необходимых для производства материалов. Подать заявление на получение скидки при оплате коммунальных услуг. Зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надежным специалистом, способным выполнять порученные задания в установленные сроки. По его словам, следовало обращаться в полицию, а при отказе в возбуждении дела - в прокуратуру.

Возможен случай, когда стаж работника начинается еще до 2002 г.

Этот показатель оказывается довольно высоким. Инструкция: как написать характеристику на работника. Как получить ипотеку с господдержкой для семей с детьми.

В том случае если ваш арендатор является юридическим лицом, придется заключать договор аренды. В зависимости от типа управления профессиональные слайсеры делят на ручные, полуавтоматические и автоматические. Чтобы более подробно разобраться в особенностях оформления данного займа, следует ознакомиться с основными ипотечными продуктами. После того, как транспортное средство будет перегнано к месту назначения и поставлено там на учет, эти номерные знаки будут изъяты и заменены на стандартные.

Главным критерием отличия сдельной формы оплаты труда от повременной является способ учета трат труда. Обязаны установить место нахождения денег. Инженер по охране труда несет ответственность за: 4. На следующем этапе кликает на один из доступных сервисов.

Закон об увольнении материально ответственного лица. При временном переводе сотрудника с рабочего места из-за необходимости ликвидации ущерба, нанесенного катастрофой. А значит, не влечет и каких-либо изменений для сотрудников в отношении механизма расчета оплаты отпусков и больничных.

Сын наследодателя умер 16 апреля 2012 г. Но все это только при личном обращении в медучреждение или при обращении по телефону. Право регресса работодателя к работнику. Чтобы этого не происходило, теперь применяют электронный браслет, который позволяет оперативно устанавливать соблюдение несовершеннолетним установленных правил.

Вид выплаты Кому предоставляется Размер Помощь в связи с рождением малыша Мама, папа или гражданин, который их заменяет Почти 15 513 руб.

Суть излагаемой жалобы (здесь важно представлять только достоверные факты, имеющие непосредственное значение к произошедшему правонарушению, а также помнить, что любой заведомо ложный донос может стать основанием для призвания автора к уголовной ответственности). В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего Договора, и настоящий Договор должен толковаться, таким образом, как если бы он не содержал такого недействительного положения.

В этой игре вопросы можно обдумывать совместно, отвечать должны дети. Инвентаризация включает проверку расчетов с: - покупателями и поставщиками (сч. Удаленный порядок оформления расторжения брака имеет больше преимуществ, нежели недостатков.

При возникновении конфликтной ситуации в наземном городском пассажирском транспорте нужно сохранять спокойствие и действовать по следующей схеме: Название и номер телефона управления, которое отвечает за транспортное средство, представлены на информационном стенде в автобусе. Как оформить право собственности на дом после 1 марта 2019 года : Уведомить местную администрацию или Стройнадзор о начале возведения здания. У матери своего жилья нет - она когда-то продала жилье в одном месте и купила в другом, при этом дочь настояла на том, чтобы оформить комнату на себя, так как у матери проблемы с алкоголем.

Как получить льготу на транспортный налог чернобыльцу. Может ли моя поругаться подать документы на оформление моей пенсии.

Я готова даже заплатить за этот лишний час, но важно знать, что мой ребенок под присмотром. Подобное разграничение потребовалось ввести для того, чтобы усугубить наказание как за получение, так и за дачу взятки.

Данные ребенка, для которого будут выплачиваться алименты. Для определения стоимости материального ущерба должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование, назначается соответствующая экспертиза. К нарушениям, которые допускаются при оформлении сотрудника на работу, можно отнести: Не заключение с будущим работником трудового соглашения в письменной форме. Пользоваться лифтовым оборудованием при обнаружении неисправностей, повреждений конструкции, запаха гари или дыма.

Северная пенсия в 2018 году: расчет и условия получения. Они стремятся быть в тонусе.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Счет на оплату транспортных услуг без НДС
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. manluetu

    За тупое просиживание штанов и шагание по плацу?

  2. Юлий

    Хороший выпуск, лучше предыдущего.

  3. adorblowhiv

    Хотя получила классическое образование.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных